对工程价款存在争议如何处理
建设单位与施工企业在办理工程价款结算过程中产生的经济纠纷应如何解决?
建设单位与施工企业在办理工程价款结算过程中产生的经济纠纷,可通过下列办法解决:
(1)双方协商确定;
(2)按合同条款约定的办法提请调解;
(3)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
对产生纠纷的结算款额,在有关方面裁决或判决以前,开户银行不办理结算手续。
对工程价款存在争议如何处理
法律分析:当事人对工程价款存在争议,委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。
法律依据:《中华人民共和国民法典》 第四百六十六条 当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
如何处理建设工程价款结算争议
法律主观:
解除建设工程合同后处理工程价款的方法是:施工完毕且验收合格的按照合同约定价款或者按照实际结算,价款差额不予支付;施工完毕验收不合格但经修复合格的按照上述办法结算,经修复验收不合格不予支付;尚未施工完毕合同解除的应当停止施工,视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。
法律客观:
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百二十二条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。
《中华人民共和国民法典》
第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
建设工程中常常会引起哪些方面的价款纠纷,都怎么处理?
在建设工程中,常常会引起以下几个方面的主要价款纠纷:
1.变更工程引起的价款纠纷: 当项目业主提出额外的工程变更需求时,可能会导致施工方要求增加工程价款。这可能涉及新工程内容的定价、合理的利润要求以及变更引起的进度影响等问题。
处理方式:在发生工程变更时,双方应按照事先约定的合同条款来处理。通常需要进行变更确认书或补充合同的签署,明确变更的内容和不增加造价的约定。如果变更涉及较大的范围或影响较大,需要重新评估工程价款,并进行协商解决。
2.工程质量引起的价款纠纷: 施工方可能因为工程质量不符合合同约定或业主的质量要求而被扣除部分价款。另一方面,施工方可能反驳称自己已经按合同要求完成工程,要求全额支付价款。
处理方式:在发生工程质量纠纷时,需要进行验收和质量评估。如果工程质量确实不符合要求,可以通过协商或仲裁来确定扣除的价款。如果是业主方要求超出合同质量要求的工程质量,施工方可以通过合同条款和证据来辩解。
3.支付款项引起的价款纠纷: 通常,建设工程是分阶段付款的,施工方可能要求按进度支付款项,而业主可能对施工进度或质量不满意而推迟支付款项。
处理方式:在支付款项纠纷时,需要双方共同确认工程进度和质量状况。如果施工方确实按照合同要求完成了一定阶段的工程,可以要求按合同约定支付款项。如果发现施工进度或质量不符合要求,业主可以扣除相应的款项并要求进行整改。
4.索赔引起的价款纠纷: 在建设工程过程中,可能会发生一些不可预见的情况,例如自然灾害、政策变化等,这些情况可能会导致施工方提出索赔要求,索要额外的费用。
处理方式:对于索赔引起的纠纷,需要对索赔理由进行认真评估。如果索赔是因为不可抗力等原因引起的,可以协商进行合理的费用补偿。如果索赔理由不充分或在合同中没有相关规定,双方可以通过仲裁或法律途径解决。
在处理这些价款纠纷时,双方应本着诚信合作的原则,通过充分沟通和协商解决争议。如果双方无法自行解决,可以通过仲裁、调解或诉讼等法律手段来解决争议。遵循合同约定和相关法律法规,妥善处理价款纠纷有助于维护建设工程的顺利进行和双方的合法权益。
对工程价款存在争议如何处理,怎么处理工程价款争议?
1、固定价合同履行过程中,主要建筑材料价格发生重大变化,当事人要求对工程价款予以调整的,如何处理?
答:建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,合同对建材价格变动风险负担有约定的,原则上依照其约定处理;
没有约定或约定不明,该当事人要求调整工程价款的,可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。
因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的,在此期间的建材差价部分工程款,由过错方予以承担。
2、固定总价合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程价款如何确定?
答:建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,承包人未完成工程施工,其要求发包人支付工程款,经审查承包人已施工的工程质量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款,两者对比计算出相应系数,再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。
当事人就已完工程的工程量存在争议的,应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定;不能确定的,应根据工程撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任。
3、承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的,如何处理?
答:建设工程施工合同约定发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后一定期限内予以答复,但未明确约定逾期不答复即视为认可竣工结算文件,承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的,不予支持。
建设工程施工合同对此未作明确约定,承包人仅以原建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定,或者《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用条款第33.3条的约定为依据,要求按照竣工结算文件结算工程价款的,不予支持。
4、发包人以工程未验收或承包人未移交工程竣工资料为由拒绝支付工程款的,如何处理?
答:建设工程施工合同约定工程竣工验收合格后再支付工程款,发包人收到承包人提交的工程竣工验收资料后,无正当理由在合同约定期限或合理期限内未组织竣工验收,其又以工程未验收为由拒绝支付工程款的,不予支持。
发包人以承包人未移交工程竣工资料为由拒绝支付工程款的,不予支持,但合同另有约定的除外。
6、无效建设工程施工合同中的工程价款如何确定?
答:建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的,应予支持。
承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的,应予支持。
发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的,不予支持。