由于工程款未到工期延误怎么顺延? 工程款到期未给,有什么补偿标准吗

在线问法 时间: 2023.12.05
659
工期延误索赔,是指因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件造成工期拖延的,承包人提出的索赔,3、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以延长工期,法律主观:因发包人拖延付工程款、未按时提供建筑材料、图纸等各种原因,导致工期拖延的,必然会造成承包人的损失,由于发包方造成工期延误由于发包人原因导致的延误,承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿。

工期顺延的情况及确认方法

1、确认方法承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。

2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。 发包人 未按合同约定 的期限提供设计图纸等施工必需的资料。

3、可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。因此应按照有关的合同条件,正确地区分工程延误与工程延期,合理的确定工程延期的时间。

4、设计变更,导致工程量增加的。发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

由于发包方造成工期延误

由于发包人原因导致的延误,承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿。

法律主观:因发包人拖延付工程款、未按时提供建筑材料、图纸等各种原因,导致工期拖延的,必然会造成承包人的损失。这种情况下,承包人是可以要求发包人承担赔偿责任的。

工期延误索赔,是指因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件造成工期拖延的,承包人提出的索赔。

建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些?

1、法律分析:工期顺延的合法情形:工程量增加;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;发包人未按约支付工程款;工程质量鉴定。

2、发包人未按约支付工程款若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。

3、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以延长工期。 建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议。工程质量经鉴定合格的,鉴定期限为顺延工期。

4、建设工程不能按期完工,承包人往往会以特殊理由抗辩,主张工期顺延。发包人没有按合同约定的期限提供入场施工条件,无法按期开工。

5、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;专用合同条款中约定的其他情形。因此,正确选项是ABDE。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

2024年赤壁房产纠纷怎么起诉? 房产纠纷起诉流程及费用标准

房屋纠纷怎么起诉 要确认被告。如果是个人,可以到对方的户籍所在地派出所打印户籍证明;如果是单位,可以到工商行政管理局打印该单位的基本注册资料。书写民事诉讼状。诉状应说明当事人身份情况、诉讼请求、以及事实与理由。房产纠纷诉讼流程:关 ...
2023-12-14 12:33

工程款拖欠违约金怎么算法(拖欠工程款赔偿标准)

根据《合同法》的规定,工程款拖欠超过合同约定期限后,业主可以解除合同,并要求施工方承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失等,对于工程款拖欠,业主可以按照合同约定的方式进行追索,并可以要求施工方支付违约金作为补偿,案例三:某工程 ...
建设工程
445热度

2024年拆迁房纠纷怎么投诉? 房屋拆迁补偿找谁投诉

房屋拆迁纠纷找哪个部门解决房子拆迁有纠纷怎么处理 房屋拆迁纠纷找哪个部门被拆迁人可以向当地政府申请裁决,如果对裁决不服,可以向人民法院提起民事诉讼。 (一)拆迁行政管理部门。房屋拆迁问题找哪个部门 被拆迁人可以向当地政府申请裁决,如 ...
2023-12-15 12:47

邻居故意拖欠工程款怎么办(恶意拖欠工程款立案标准)

邻居恶意拖欠工程款,施工方选择了放弃追讨,转而寻找其他项目,7. 仲裁对解决邻居拖欠工程款更有利还是诉讼,4. 诉讼解决邻居拖欠工程款的时间和费用如何,4. 诉讼解决邻居拖欠工程款的时间和费用如何,是的,调解是解决邻居拖欠工程款问题的一种方式, ...
建设工程
331热度

2024年安徽企业纠纷怎么收费标准? 安徽企业投诉电话

律师费用一般怎么收费 1、法律主观:律师费按件收费收取,具体如下: 无财产争议:6000元-20000元之间; 法律文书:600元-2000元之间; 律师见证:2000元-10000元之间; 代办公证:1500元-3000元之间。2、收费标准为前期费用大约为2000-10000,胜诉 ...
2023-12-14 12:00

工程款拖欠可以算利息吗怎么算(工程款利息计算标准)

具体的利息计算方法和标准如下:利息计算方法1. 根据合同约定在工程合同中,双方可以约定工程款的支付时间和利息计算方式,在这种情况下,承包商或工程公司有权要求支付拖欠的工程款以及相应的利息,建立合理的工程合同,明确工程款支付期限和利息计 ...
建设工程
640热度

工程款延期一年怎么办(施工单位拖延工期 怎么办)

一、了解合同约定和法律法规 在面对工程款延期一年的情况时,首先需要双方了解合同约定和相关的法律法规。合同是施工单位和业主之间的法律文件,约定了工程款支付的时间和条件。如果合同中有关于工程款延期的条款,双方需要按照合同约定进行处理。 ...
2023-11-02 10:50

工程款延期支付停工怎么办? 工程款延误支付怎么赔偿

如果工程款没有支付,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式要求对方支付工程款,建筑工程合同法:甲方没有按时支付进度款乙方怎么办1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔 ...
法律百科
528热度

2024年牙齿纠纷需要报警吗怎么处理? 牙齿医疗纠纷赔偿标准

牙被牙医磨坏了报警有用吗? 1、有用。出了问题也可以向当地卫生监督主管部门和市场质量监督管理部门举报,以正当手段维护自己的合法权益。2、我认为是要告不羸得,因牙医给你修牙的时候都是经过你同意的,如果你不同意牙医是不会修的,你也有责任的 ...
2023-12-15 13:19

拖欠工程款不给怎么起诉赔偿标准(拖欠工资赔偿金怎么赔)

除了起诉之外,受害方可以尝试其他解决欠款问题的方法:寻求政府部门的协助:工程款和工资纠纷可以向相关部门(如劳动监察部门、工商部门)投诉,要求其介入调解,民事诉讼:适用于拖欠工程款的情况,受害方可以向法院提起诉讼,要求判决欠款方支付 ...
建设工程
143热度

对方到期不支付工程款怎么办(甲方拖欠工程款不给怎么办)

段落一:甲方不支付工程款的法律依据及法律责任 当甲方在合同约定的期限内未支付工程款时,违反了合同的约定。如果合同中明确约定了工程款的支付时间和方式,那么甲方的行为属于违约行为。根据《中华人民共和国合同法》第114条的规定,当一方不履行 ...
2023-10-28 15:18

拖欠工程款延误工期怎么算(工期延误情况说明范本)

解决这个问题需要以下几个步骤:1. 存在拖欠工程款的案例:- 案例一:某承包商在施工完成后,甲方拖欠了工程款项,导致承包商无法支付工人费用和购买材料,工期延误了两个月,- 案例二:一家建筑公司在工程完成后,乙方迟迟不支付工程款,导致建筑公 ...
建设工程
347热度

2024年商铺纠纷诉讼材料模板怎么写? 商铺起诉费用标准

合同纠纷起诉书怎么写 1、违约起诉书范文,下面就来给大家详细介绍:违约起诉书首先可以描写原告和被告的相关信息。其次可以描写违约诉讼的请求以及诉讼的事实和理由。最后可以描写违约诉讼的地点以及起诉的日期。2、合同纠纷起诉书怎么写合同纠纷 ...
2023-12-14 10:40

工期延误怎么要工程款? 工程工期延误处罚规定

5、甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:停工机械台班租赁费,由于甲方原因工期延期补偿1、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 ...
法律百科
332热度

2024年抚养纠纷律师费怎么算? 抚养费案件律师收费标准

想起诉拿抚养费,请律师的费用要多少? 法律主观:对方起诉的话,有可能会涉及强制执行,抚养费一般是未抚养孩子一方收入的20-30%。抚养费包括生活费、教育费、医疗费等。具体抚养费的确定要根据当地生活水平及孩子可能的实际生活花费来确定。行政复 ...
2023-12-14 10:54

由于工程款未到工期延误怎么顺延? 工程款到期未给,有什么补偿标准吗

工期延误索赔,是指因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件造成工期拖延的,承包人提出的索赔,3、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的, ...
法律百科
659热度

2024年律协合伙人纠纷怎么处理? 律师合伙人收费标准

合伙企业纠纷如何处理? 1、律师 (1)协商解决 (2)通过第三者调解解决; (3)申请仲裁:不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以按照合伙协议约定的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。2、合伙人没有协议纠纷处理 ...
2023-12-14 10:30

拖欠工程款的标语图片怎么写? 拖欠工程款补偿最新标准

工程款欠条怎么写一个有效完整的欠条应当载明以下内容:欠款原因,欠款金额,付款时间,欠款人,书写欠条的日期,如果欠款人时个人,需要本人在欠条上签字、写上身份证并按手印,如果欠款人是公司,需要加盖公司公章,2、一个有效完整的欠条应当载明 ...
法律百科
275热度

2024年遗产纠纷调解栏目内容怎么写? 遗产调解收费标准

遗产继承纠纷如何调解(遗产继承纠纷调解书) 1、法院遗产继承调解流程如下:调解的开始开庭前双方当事人都可以自行调解,可以随时撤诉。如果双方协商不成,一般开庭前法官会组织调解。调解的进行法院的调解在审判人员的主持下进行。2、法院遗产继承 ...
2023-12-14 11:13

甲方拖延支付工程款工期延误(甲方拖延支付工程款工期延误怎么赔偿)

【法律法规】根据我国相关法律法规,甲方拖延支付工程款造成的工期延误,施工方有权要求相应的赔偿,法院在审理此案时,认为甲方拖延支付工程款严重违反了合同约定,给施工方造成了经济损失和工期延误,属于违约行为,【结论】甲方拖延支付工程款是一 ...
百科
342热度

2024年淮安口头合同纠纷怎么办? 口头合同纠纷立案标准

口头合同违约怎么办 口头协议违约,守约方可以要求对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;如果对方不愿承担的,可以收集好证据向法院起诉对方。口头协议违约,只要能够证明二者之间成立了合同关系,并且违约方确实存在违约行为的 ...
2023-12-15 14:39

工程款拖欠不给怎么办理赔偿(离职补偿金可以拖欠么)

劳动监察部门有权对拖欠离职补偿金的公司进行调查,并要求其支付补偿金,除了起诉,你还可以选择通过调解、仲裁等方式解决工程款拖欠问题,问题5:如果公司拖欠离职补偿金,我可以向劳动监察部门投诉吗,所以,如果你的离职补偿金被拖欠,你有权要求对 ...
建设工程
724热度

2024年经济纠纷发院怎么收费? 打经济纠纷官司法院收费标准是多少

民事经济纠纷诉讼费收费标准 1、经济纠纷属于财产性诉讼,以标的额为基准,按比例分段累计计算诉讼受理费。2、民事经济纠纷诉讼费收费标准按照涉案金额不同而异,一般为案件受理费、应诉费、保全费、财产查控费等。民事经济纠纷是指民事主体在经济 ...
2023-12-14 12:25

故意拖欠工程款怎么处置呢视频(恶意拖欠工程款立案标准)

解答:为了避免恶意拖欠工程款的风险,建筑工人或供应商可以在签订合同前仔细审查合同条款、选择信誉度高的合作伙伴、及时催讨款项等,故意拖欠工程款是指建设工程承包商或者施工单位故意逾期不支付工程款项给建筑工人或其他供应商的行为,咨询法律专 ...
建设工程
365热度

2024年重庆市合同纠纷律师怎么委托? 重庆律师代理费收取标准

委托律师需要什么手续 1、这些手续主要是:到律师事务所办理委托手续。2、律师同意接受委托后,委托人应与律师办理委托手续。委托手续一般包括: (1).订立民事委托代理合同。民事委托代理合同是法律服务所所与委托人共同签署的、确认委托代理关系 ...
2023-12-14 12:02

高标准农田拖欠工程款怎么投诉? 高标准农田建设有补偿没有

拖欠工程款应向哪个部门投诉1、法律分析:工程款拖欠是可以去工程所在地的信访局和建设局投诉的,还可以凭借欠条、施工合同、竣工结算文件等证据并书写起诉状向工程所在地或被告所在地的人民法院起诉的,法律分析:工程款拖欠是可以去工程所在地的信 ...
法律百科
465热度

2024年湖北侵权纠纷怎么处理? 湖北侵占罪立案标准金额

侵权纠纷的解决方式有哪些 通过打官司解决,它指纠纷当事人一方依法向人民法院起诉,由法院依法审理,作出判决或裁定,通过当事人对生效裁判的自觉履行或人民法院的强制执行而解决纠纷。侵权行为可以通过调解、仲裁、诉讼等方式处理。协商和解。协 ...
2023-12-15 12:15

被公司恶意拖欠工程款怎么办(恶意拖欠工程款立案标准)

案例一案例二案例三某建筑公司在完成工程后遭到业主恶意拖欠工程款,工程公司与业主进行多次沟通无果后,决定采取法律行动,什么是恶意拖欠工程款的法律定义,什么是恶意拖欠工程款的法律定义,在商业交易中,偶尔会发生恶意拖欠工程款的情况,对于承 ...
建设工程
21热度

没有劳动合同被辞退员工如何赔偿(没有劳动合同辞退员工补偿标准2021怎么算)

补偿标准的计算公式如下:(月平均工资)×(工作年限)×(赔偿系数) 1. 月平均工资:一般按照最近12个月的平均工资计算,包括基本工资、岗位津贴、绩效奖金等,不包括加班费、补贴等其他额外收入。 2. 工作年限:指员工在该雇主公司的工作年限, ...
2023-11-08 18:04

工程款被拖欠怎么堵门不违法(堵门违法标准)

在这个过程中,建筑公司没有采取堵门行为,而是通过合法手段来解决了工程款被拖欠的问题,下面列举几个案例说明工程款被拖欠时如何堵门不违法:案例一:某建筑公司与业主签订了工程合同,并按照合同约定开始进行工程建设,为了保护自身权益,装修公司 ...
建设工程
355热度