工地上由于甲方工程款拖延支付而影响了施工进度,故施工单位下发的联系...

资料软件的监理资料里面工作联系单，把情况写清楚，建设单位监理单位各一份，发文一定要求签字呀。

甲方不付工程款怎么办 通过电话和函件催收。 经常给施工方公司去个电话，询问工程款进度，并且注意做好录音工作，防止对方钻法律空子，提前保留证据，有备无患。

因此，甲方没有按时支付进度款乙方，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。

拖欠工程款属于民事纠纷案件，当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院，请求法院判令对方及时支付工程款。当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。

事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。

拖欠工程款最快最直接的解决电话

拖欠工程款最快最直接的解决电话是12345。

拖欠工程款可以拨打12333或者12351举报，也可以通过下列方式来进行讨要：劳动者可以到当地人力资源和社会保障局劳动监察投诉；可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资。

如果不方便出面，可以选择拨打投诉电话：12333进行口头投诉，由举报中心接待员进行笔录，并由投诉人确认无误后签名或盖章，投诉人拒签的，应注明情况；如果接待员要对投诉过程录音，需要征得举报人的同意。

您好，工程款拖欠可以拨打12333或是12351电话进行举报，也可以直接到劳动监察部门申请仲裁或者到法院起诉追偿。

法律分析：拖欠民营企业中小企业账款投诉举报：12381。人社局电话：12333。公司拖欠工资、未按规定缴纳社会保险等投诉需至所在地的劳动保障监察机构投诉，投诉电话：12333。

拖欠工程款 可以拨打12333或者12351举报，也可以直接到当地工会或者 劳动监察 部门申请仲裁，同时如果对方拖欠工程款导致经济损失，还可以向法院起诉索赔 。

关于工作联系单,原因,业主没钱付工程款,要怎么写婉转一点

和甲方要钱这种事，只有利益的互相牵制，你才能达到你的目的，以礼相待，苦口婆心是无法达到目的的。我个人觉得可以按照最初的合同约定要钱，也可以拿工程进度卡一下，不支付工程款，就无法下一步的工程。

写明发起单位和接收单位。请款事由。截图合同付款阶段，另外就是目前工程进行阶段和已完成工程量。结束语和时间就可以。

建设方款没有到位；建设方不想给付。不管是那种情况都不是你写一个监理工作联系单能解决问题的，你得跟建设方先进行沟通，弄清楚拖欠监理费的原因再说。

由于图纸和规划明确要求一定数量的停车位，现贵方要求我司取消机械式停车位，若按照这样的安排，就会违反建设规划的标准要求，会导致日后规划验收无法通过，就会导致以后申领产权证出现问题。这里恳请贵单位三思，并给予回复明示。

第一步 协商（合作共赢）与业主方保持良好合作关系，合作共赢，非“零和博弈”；深化过程结算，先认事实，再认费用。第二步 工作联系单/会议纪要 循序渐进，以项目名义先以工程联系单/会议纪要形式进行催款。

拖欠工程款证明怎么写

工程款欠条一般要写明当事人身份信息、欠款理由、数额、利率、期限、还款方式、违约责任和解决争议的方法等条款。标题：欠条内容：“今欠XXX(人名)的XXXX款XXX元(人民币)(大写：)”。

问题一：不拖欠工程款的证明怎么写 无拖欠工程款情形承诺书 由xx公司建设的xx 工程，其中（xx工程 由 xx公司）施工，截止至 x年x 月 x日，未拖欠工程款，我司承诺此后施工至竣工之日保证不拖欠工程款。

XXX（对方公司名称）财务部并X经理（对方财务经理）：现就贵司未及时支付我司工款一事向贵司致函如下：XX年X月X日，贵司与我司（或经协商达成口头协议）签订了《XXXX合同》。